Главная Договор

Договор

                                                        «12» января 2015г.

 

ЗАО "Расвет", именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Директора ФИО, действующего на основании Устава с одной стороны, и ООО ТПК "СтройКрепёж", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Директора Кузнецова М.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.В соответствии с условиями настоящего договора Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателю, либо указанному им грузополучателю, метизную продукцию или(и) изделия из металлопроката, а Покупатель обязуется принять его и своевременно оплатить на условиях настоящего договора.
1.2.Ассортимент, количество, цена (включая тару, упаковку, маркировку, транспортные расходы), сроки поставки и сроки оплаты товара согласовываются сторонами в период действия настоящего договора спецификациями (Приложениями), являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1.Покупатель направляет Поставщику заявку на поставку товаров, в которой указывает  наименование и количество товара, а также иные условия, которые для данной поставки являются существенными.
2.2.Поставщик рассматривает заявку и направляет Покупателю Спецификацию (Приложение), подписанную Поставщиком для подписания ее Покупателем, формирует счет и направляет его по факсу покупателю.
2.4.Датой поставки считается дата сдачи товара Покупателю (Перевозчику).
2.5.Поставщик обязуется нести все риски и расходы, связанные с погрузкой товара на месте его отправки до фактического завершения погрузки.

3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1.Качество, маркировка и упаковка  поставляемого  товара должны  соответствовать действующим в РФ ГОСТам, ТУ, что подтверждается сертификатами качества.
3.2.Порядок и сроки приемки товаров по качеству и количеству определяются инструкциями  Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.65г, №  П-7 от 25.04.66г.     

4. СУММА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1.Общая сумма договора состоит из сумм партий поставленного Покупателю товара согласно счет-фактуре, оформленную при отгрузке товара в соответствии с п.п.5,6 статьи 169 НК РФ(наличие НДС).
4.2.Порядок оплаты на каждую партию товара определяется спецификацией(Приложением).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут  ответственность, предусмотренную  действующим  гражданским законодательством РФ.                   5.2.При не поступлении денежных средств на счет Поставщика, последний вправе не производить отгрузку товара до поступления суммы оплаты без применения санкций за нарушения сроков поставки.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1.Настоящий договор может быть изменен или расторгнут досрочно только по  соглашению сторон или в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2.Изменение условий договора или расторжение  оформляется  дополнительным  соглашением, подписываемым сторонами.
6.3.Сторона, получившая предложение об изменении  или  расторжении  договора, обязана дать ответ другой стороне не позднее 15 дней со дня получения предложения.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1.В случае наступления обстоятельств вызванных прямо или косвенно действием непреодолимой силы (наводнение, пожар, землетрясение, эпидемия, военные конфликты, военные перевороты, террористические акты, гражданские волнения, забастовки, какие-либо постановления, приказы, административные или правительственные ограничения)препятствующих выполнению обязательств сторонами по настоящему Договору, сроки выполнения обязательств по договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. Если такие обстоятельства будут действовать более двух месяцев, стороны в праве отказаться от дальнейшего исполнения договора.
7.2.Обе стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору.
7.3.Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обязательства, обязана предоставить документальное их подтверждения от компетентного государственного органа.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1.Все права и обязанности по настоящему договору не могут быть  переданы третьим лицам без письменного согласия сторон.
8.2.Все споры, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, стороны будут решать путем переговоров, в случае не достижения согласия, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения истца.
8.3.Срок действия договора с момента подписания  до  31 декабря 2015 г., а в части взаиморасчетов сторон до их полного завершения. Договор может быть пролонгирован на каждые последующие 11(одиннадцать) месяцев, если ни одна из сторон не заявит о прекращении договорных обязательств не менее, чем за месяц до истечения срока действия настоящего Договора. Количество пролонгаций не ограниченно.
8.4.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.5.Стороны договорились считать  в качестве официальных, документы переданные по факсимильной связи с последующим обменом оригиналами.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

ПОКУПАТЕЛЬ ПОСТАВЩИК
ЗАО "Расвет" ООО ТПК "СтройКрепёж"
ИНН/КПП ИНН/КПП
Юридический адрес: Юридический адрес:
Почтовый адрес: Почтовый адрес:
Р/С Р/С
К/С                           БИК К/С                           БИК
ОГРН: ОГРН:
Тел.: Тел.:
Факс: Факс:

  М.П.    ___________________ФИО

М.П.    ___________________ФИО